招标编号：KXZ(漳)09001号

　　招标编码：CBL_20090609_3781497

　　开标时间：2009-07-06

　　所属地区：福建

　　详细内容：

　　龙海市人民法院审判综合楼工程项目已由龙海市发展计划局龙计字[2005]283号核准建设，现对龙海市人民法院审判综合楼电梯采购项目通过公开招标方式选定承包人，现公告如下：

　　一、工程概况：

　　1、招标编号：KXZ(漳)09001号

　　2、工程名称：龙海市人民法院审判综合楼电梯采购项目

　　3、招 标 人：龙海市人民法院

　　4、交货地点：龙海市人民法院审判综合楼施工现场

　　5、工期要求：招标人通知进场后30日历天内安装完毕

　　6、招标方式：公开招标

　　7、货物名称及数量：乘客电梯2部

　　8、主要规格参数：额定载荷800kg，速度1.0m/s，层站：6层6站，其他具体要求详见招标文件第三章“货物技术规格、参数及要求”。

　　二、投标人资格要求如下：

　　1、具有独立法人资格的且有能力提供招标货物及服务的制造商或授权经销商;

　　2、其它要求和标准详见招标文件的有关资料。

　　三、本工程资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

　　四、本工程评标办法采用百分制综合评估法。

　　五、有意参加本工程投标的投标申请人均可以无记名方式报名。

　　1、报名时间：2009年6月10日至6月16日，每天上午8：30至11：30，下午15：30至17：30(北京时间，节假日除外;逾期不予受理);

　　2、地址：漳州市建设工程项目交易管理中心(福建科信公司代表处)或福建科信工程造价咨询有限公司(漳州市胜利东路丹霞华庭504室);

　　六、投标人根据招标文件要求提交 壹万 元的投标保证金。

　　七、开标时间和地点：

　　1、2009年7月6日上午8：30至9：00时接收投标文件， 2009年7月6日上午9：00时在漳州市建设工程项目交易管理中心开标。

　　招 标 人：龙海市人民法院 招标代理机构：福建科信工程造价咨询有限公司

　　地 址：龙海市石码镇港林路17号 驻漳地址：漳州胜利东路丹霞华庭504室

　　联 系 人：蔡先生 联 系 人：潘桂兰、黄巧容

　　联系电话：13906949177 联系电话：0596-2931393

　　传 真: 0596-6524740 传 真：0596-2930050

　　邮政编码：363100 邮政编码：363000